1. Скачать Образец Претензии
2. Образец Претензии К Застройщику По Качеству Работ
3. Образец Претензии К Застройщику

Претензия к застройщику: типовой бланк, шаблон, пример составления документа. Актуален в 2018 году. Возможность скачивания в формате doc (Word).. Cкачать образец документа «Претензия к застройщику» в MS Word (.DOC). В ООО «_» Адрес: _ От: _ Адрес: _ ПРЕТЕНЗИЯ _ года я, _, заключила с ООО «_» договор уступки прав требования по договору № _ от _ года участия в долевом строительстве многоквартирного дома, заключенного между вами (далее Застройщик) и ООО «_».

Претензией является документ, выполненный в письменной или печатной форме, обладающий предусмотренным отечественным законодательством и договором участия в долевом строительстве требованием участника, а также правовую базу для его представления. Причина оформления документа:. необходимость возврата финансовых средств, выплаченных за строящееся жилье;. несоблюдение сроков введения в эксплуатацию и передачи жилья владельцу, просрочка уплаты неустойки;. задержка или полная консервация работ по возведению жилья;.

обращение с просьбой о ликвидации недочетов, допущенных при строительстве. Необходимость оформления претензий, обращенных к представителям строительной компании, работающих с участниками долевого строительства, по поводу возврата денежных средств, возникает:.

при наличии установленной законом или договором причины, приводящей к прекращению договорных отношений, отказу одной из сторон исполнять прописанные в договоре условия;. если договор признается не имеющим юридической силы или не заключенным. Хорошая репутация строительной организации не позволит ей отказаться от взятых на себя обязательств, что позволяет клиенту надеяться на выплату денежных компенсаций добровольно, а не по настоянию судебных органов. Как написать претензию застройщику, когда качество выполненных строительных работ неудовлетворительно, стоит обращаться к услугам адвокатов.

Профессиональная консультация юриста позволит составить документ так, чтобы у представителей юридического отдела строительной организации не возникло сомнений в настрое клиента идти, в стремлении добиться справедливости, до конца. Это нужно знать –. Вы можете прочесть о том, как проводится строительная экспертиза зданий и сооружений. Образец досудебной жалобы. По утверждению специалистов, образца документа государственного образца, не разработано. Заявитель, приступая к оформлению жалобы, должен позаботиться о внесении в документ деталей и нюансов сложившейся ситуации, указать на конкретные факты, озвучить реальные суммы, временные отрезки. И это все необходимо сопроводить упоминанием о нормах, приведенных в НПА и ДДУ.

Строительные недочеты должны отражаться в полном объеме, содержать четкие описания и обязательные требования их ликвидации. Претензия должна носить нейтральный эмоциональный фон. Необходимо исключить обвинения, высказанные в адрес застройщика в формате ненормативной лексики. Претензии обладают своими специфическими нюансами, касающимися особенностей их рассмотрения. Документ, правильно оформленный, с четкими указаниями строительных недостатков, должен рассматриваться на протяжении 10 дней, по истечении которых он должен озвучить принятые решения. Отсутствие ответа становится основанием для составления жалобы и направления ее в судебные инстанции.

По итогам рассмотрения иска, чаще всего удовлетворяемого в пользу истца, застройщику придется не только выплачивать неустойку, но и оплачивать судебные расходы. Правила составления. Жалоба должна обладать четкостью и структурностью изложения фактических материалов, затрагивающих вопросы строительных изъянов. Главными пунктами документа должны стать:. Реквизиты и адресные данные компании-застройщика. Корректный адрес объекта долевого строительства.

Данные договора (номер и дата подписания). Перечень выявленных строительных недостатков. Требование, содержательное и конкретное (ликвидировать изъяны, выплатить неустойку и т.п.). На основании нормативов, указанных в законе, указать на желаемые сроки ликвидации недостатков. Данные истца (паспорт, почтовый адрес, на который придет ответ). Приложения (сканы дополнительных документов, доказывающих правомерность претензий). Претензия к застройщику об устранении недостатков, образец располагается на сайте, может формулироваться как в форме индивидуального, так и коллективного заявления, предполагающего указание номеров договоров и паспортных данных всех недовольных качеством строительства покупателей.

Документ должен обладать двумя экземплярами, обладателями которых должны стать: с одной стороны – заявитель, с другой – застройщик. Образец претензии к застройщику по срокам сдачи можно посмотреть на нашем сайте. Документ, должен обладать правильным оформлением и верной последовательностью изложения фактического и иного материала. Ошибки, допущенные в первом документе, можно исправить, дополнить и изменить во втором варианте. Претензия: кому и куда?

Граждане, приобретающие жилые метры у застройщика в рамках программы долевого строительства, собственные интересы могут представлять самостоятельно или посредством представителей управляющей компании (договор с ТСЖ). Чтобы жалоба достигла адресата, можно использовать несколько работающих способов:. Отравить документы в форме заказного письма с обязательной описью находящихся внутри бумаг. Использовать услуги курьерской службы. Пакет с письмом и иными документами должен быть заверен представителями компании (сторонними лицами).

Собственноручная доставка в офис и контроль процесса регистрации претензии. Застройщик, в процессе оформления договора с дольщиками, должен указывать временной отрезок, необходимый ему для обдумывания и формулировки ответа на принятую жалобу. В отсутствии конкретный сроков, законом определяется всего неделя, по окончании которой должен быть дан ответ, либо начаты устранения недостатков. Допускаемый законом срок устранения недостатков застройщиком не превышает двух месяцев. Если по истечении 10 дней застройщик не предпринял никаких действий, то заявитель может приступать к оформлению искового заявления, отправляемого по адресу районного суда. Иск сможет подаваться по месту жительства заявителя или по адресу, зафиксированному как юридический адрес строительной организации. Документы обязаны принять непосредственно в канцелярии.

Должны регистрироваться иски, отосланные заявителями почтой. Претензия должна обладать правильностью оформления, что непременно положительно отразиться на итоговом решении самого застройщика или судебных инстанций. К претензии прилагаются.

Для обращения в суд с просьбой о рассмотрении жалобы, заявитель должен выбрать органы правосудия (районные или городские). Отстаивание интересов собственными силами – право каждого человека.

Скачать Образец Претензии

Исковое заявление, в котором объем строительных недостатков оценен в сумму, превышающую миллион рублей, требует обязательной уплаты государственной пошлины. Обращаясь в суд, заявитель должен приобщить к иску следующие документы:. Скан договора, заключенного по итогам участия покупателя в программе долевого участия.

Ксерокс документов, подтверждающих оплату подписанного договора. Документ, в котором к застройщику предъявляются претензии финансового характера (экземпляр №2). Материалы, доказывающие наличие убытков сопутствующего характера (аренда съемной жилой площади на время, равное просрочке строительных работ и т.п.). Корреспонденция, подтверждающая наличие в указанный период письменного контакта с застройщиком (при наличии). Заявление в суд с иными бумагами, которых нет в наличии у ответчика (договор аренды и т.п.).

Все указанные выше документы позволяют надеяться на положительный сход рассматриваемого конфликта в сторону заявителя. А информация о том, как сделать возврат денежных средств за неоказанные услуги. Некачественное устранение строительных недочетов: повторная претензия Повторная претензия дает возможность мирного применения сторон: покупателя и застройщика, исполнившие свои обязанности в ненадлежащем объеме или качестве. Данный документ необходим для обращения в суд, рассматривающий иски только при наличии документального подтверждения попытки решить спорный вопрос мирным путем. Останавливаясь на застройщике, стоит отметить, что это лицо, представляющее организацию, ответственное за исполнение строительных работ дома, в котором был приобретен жилой фонд. Недочеты и строительный брак, выявленный в заселенной квартире, требует быстрой ликвидации.

Приступить к устранению неполадок строительная организация может только при наличии письменных жалоб, правильно оформленных заявителем. Если первый вариант остается без ответа, то, в соответствии с законом, необходимо отправить вторую жалобу, в которой указать факт отсутствия ответа на первый документ и уточнения претензий в адрес застройщика. Не стоит упускать из текста ссылки на законодательные нормы. К примеру, стоит включить в текст повторной претензии информацию о ст. 29 Закона о защите прав потребителей, где указывается на необходимость устранения застройщиком недочетов строительства в ближайшее время. Требования стоит также продублировать и указать на возможность обращения в суд, в случае отказа застройщика устранить недочеты, исправить негативные последствия и выплатить неустойку. В случае отсутствия ответа заявитель должен обращаться в суд.

Образец Претензии К Застройщику По Качеству Работ

Застройщик не желает исправлять недочеты: правильность действий Отправленная претензия осталась без ответа? Значит, ответственное лицо, по умолчанию, отказало в удовлетворении законных требований. Следующий шаг, не предполагающий промедления, – подготовка бумаг для подачи судебного иска.

В случае успешно для заявителя завершенного судебного процесса, его может ожидать значительная денежная компенсация: до 50% суммы, озвучиваемой судом. Следовательно, досудебная претензия застройщику – шаг обязательный. Сроки досудебного урегулирования спорных вопросов должны прописываться в договоре. При отсутствии указаний, заявитель в праве самостоятельно обозначать сроки рассмотрения претензий, не превышающие 30 дней. Штраф: как стребовать?

Наряду с ликвидацией строительных недочетов заявитель может потребовать выплаты денежной компенсации (ст.7 ФЗ № 214-ФЗ):. в досудебном порядке;. в суде. Образец претензии застройщику о выплате неустойки не обладает определенной законом утвержденной формы. Документ оформляется на имя главного директора организации с указанием адресных данных, местонахождения предприятия, а также данных заявителя с указанием места жительства и контактных телефонов. Заключение На нашем сайте можно найти образец досудебной претензии к застройщику, в которой подробно излагаются все аспекты спора, наличие обоснованных претензий к застройщику об устранении недостатков, указываются объемы денежных выплат и номер расчетного счета для перевода денежных средств. Все требования подтверждаются законодательными нормами, сопровождаются рекомендациями к мирному решению спора и указывается на возможность обращения в судебные инстанции.

Претензия застройщику о нарушении сроков сдачи дома и любой иной вариант требований заявитель может написать собственноручно или с помощью юристов. Не стоит оставлять нерадивость строительных организаций без внимания: отстаивайте свои права, и добивайтесь устранения нарушений и денежных компенсаций.

Претензия застройщику - это письменный документ, содержащий предусмотренное законом или договором требование участника долевого строительства, а также правовые основания для заявления такого требования. А теперь: Рассмотрим случай привлечения денежных средств гражданина для строительства дома лицом, которое не имело на это права.

Таким лицом по закону считается лицо, которое не соответствует условиям, перечисленным в п.1 ст.3 Закона об участии в долевом строительстве. В том числе, которое:. привлекает денежные средства не получив разрешение на строительство дома. привлекло денежные средства граждан для строительства дома каким-либо иным способом, нежели путем заключения договора участия в долевом строительстве, выпуска именного жилищного сертификата на получение квартиры посредством либо жилищного строительного, либо жилищного накопительного кооператива. не опубликовало, не разместило и (или) не представило проектную декларацию.

не зарегистрировало права на земельный участок, на котором планируется или ведется строительство. Для этого вам нужно: Направить застройщику претензию о возврате уплаченных денежных средств с указанием правового обоснования заявляемого требования, иными словами объяснение, почему участник долевого строительства заявляет именно такое требование.

Как правильно написать претензию застройщику (содержание) Обязательных требований к её составлению не существует. Ключевой момент в правильном её составлении – это формулирование требования, с которым участник долевого строительства обращается к строительной компании. Чтобы было понятно: К нам часто обращаются дольщики, покупатели квартир, которые, как им казалось, уже давно направили нужную претензию застройщику и считают его просрочившим исполнение обязательств, либо уже долго ведут с ним переписку. При изучении нами документов, их содержания, ответов на письма строительной компании оказывается, что нужное требование участником долевого строительства так и не было заявлено. А содержание таких претензий не порождает для застройщика никаких правовых последствий и обязанности каким-то образом отреагировать. Имейте в виду вот что:.

Не нужно указывать адресатом генерального директора компании, либо кого-то из его работников - должностных лиц. Не нужно излагать ваши требования на бланках застройщика, по его «стандартной форме» и т.п.

Не нужно указывать адресатом лицо, на которое вам указывают работники компании, которое при этом не является стороной вашего договора долевого участия в строительстве. Претензия пишется в свободной форме за исключением формулировки вашего требования, то есть того, что вы хотите получить от застройщика. Но можете сделать только хуже: Ссылки на нормы права могут вам только навредить, т.к. Из содержания претензии не будет ясно, по какому законному основанию вы заявляете требование, а в случае судебного разбирательства это будет иметь существенное значение.

Как правильно вручать претензию застройщику Есть обязательный и не обязательный способы вручения претензии. Обязательный способ нужно использовать в любом случае, даже если вы уже вручили претензию вторым, необязательным способом. Необязательный способ вручения претензии застройщику Для того, чтобы быстрее понять позицию застройщика по вашему вопросу и в случае необходимости обращаться в суд мы рекомендуем составить претензию в двух экземплярах (либо сделать копию претензии) и вручить ее уполномоченному представителю застройщика. Недостаток такого способа вручения: Если в дальнейшем в судебном процессе застройщик будет занимать позицию о том, что не получил от вас претензию, то доказать это будет проблематично. Например, при приеме от вас претензии на вашем экземпляре вам сделали запись следующего содержания: Дата Иванова О.А, менеджер Подпись Если застройщик займет позицию что не получал от вас претензию и при этом представит суду выписку из штатного расписания своей компании, подтверждающей отсутствие в штате Ивановой О.А. И/или должности менеджера, то суд с большей вероятностью признает не установленным факт вручения вами претензии застройщику. Если претензию принимают (может быть, что у вас ее вообще откажутся принимать), вручаем ее под роспись как указано выше, при этом постарайтесь вручить ее не просто «девочке» в приемной, а какому-то ключевому сотруднику, например, руководителю, начальнику отдела и т.п.

И постарайтесь получить на своей копии претензии записи вышеуказанного содержания. Если же у вас претензию не принимают, либо отказываются сделать необходимые записи на копии – ничего страшного, не нужно ругаться, пытаться любым способом вручить ее или получить письменный отказ в приеме от вас претензии. В этом нет никакой оправданной необходимости. Не принимают – разворачиваетесь и уходите. Ставят отметки на копии – хорошо, не ставят – и так сойдет.

Для этого нужно: Направить вашу претензию почтовым отправлением в адрес застройщика. Отправлять нужно ценным письмом (с описью вложения) и с уведомлением о вручении, либо иным способом, обеспечивающим фиксацию содержание почтового отправления.

В описи вложения обязательно нужно указать, что вы направляете претензию и кратко указать ее суть. Например: «Претензия о возврате денег за квартиру по договору № от. Очень важно, куда вы отправляете почтовое отправление. Вам нужно установить действующий юридический адрес застройщика. Все любят цифры: Если вы написали застройщику претензию за год до того, как обратились в суд, но доказать в суде это событие не удалось, либо его сумел оспорить застройщик, то вы лишите себя права на получение неустойки за целый год. При цене квартиры в 3 млн.

Неустойка составит 600 000 руб. Кроме этого, можно лишиться и законного штрафа, который составит 300 000 руб. Срок удовлетворения застройщиком претензии Срок удовлетворения претензии застройщиком зависит от требования, которое в такой претензии заявлено участником долевого строительства. Срок 10 дней установлен законом для возврата денежных средств застройщиком в связи с расторжением договора долевого участия в строительстве по требованию участника долевого строительства (в судебном порядке) в случаях:. когда строительство приостановлено или прекращено, либо, когда стало очевидным, что в срок, установленный договором квартира передана не будет. когда в проектную декларацию внесены существенные изменения, в том числе, в части размера объекта недвижимости.

изменено назначение общего имущества и (или) нежилых помещений. в иных случаях. Сложно поверить, но: Участник долевого строительства, направляя застройщику претензию такого содержания должен самостоятельно установить срок, в который по его требованию должны быть устранены недостатки. Такой срок должен отвечать требованию разумности.

Образец Претензии К Застройщику

Это означает, что срок должен быть достаточным для устранения конкретных недостатков, при этом не быть неоправданно длительным. При установлении срока должен быть соблюден баланс интересов застройщика и участника долевого строительства, а также должна учитываться техническая сторона вопроса, – какой срок необходим для устранения конкретных недостатков. И как ее учесть? Мы обычно при составлении претензии об устранении недостатков объекта долевого строительства советуемся со строительными экспертами.

Так мы учитываем техническую сторону вопроса и определяем разумный срок. Что делать если застройщик не ответил на претензию или ответил отказом Когда срок для рассмотрения вашей претензии и удовлетворения требований, содержащихся в ней, прошел, возникает вопрос что делать: ждать дальше, требовать письменный отказ застройщика, писать повторную претензию, жаловаться в Жилищный комитет, Роспотребнадзор и т.п.

Здесь следует понять и запомнить одну вещь. Если застройщик не удовлетворил ваши требования, содержащиеся в претензии в срок, установленный законом для удовлетворения соответствующего требования – это по сути есть отказ в удовлетворении вашей претензии. Правовое значение имеет только факт удовлетворения требования и если этого не произошло, то дополнительно ничего не нужно ждать и получать у застройщика. Дальше вы просто теряете время. Застройщик уже знает о ваших к нему требованиях. Если бы он имел планы удовлетворить ваши требования – вы бы уже об этом узнали. Если застройщик вам все-таки ответил и направил письменный отказ, то рекомендуем показать его нам и посоветоваться, возможно содержание такого отказа потребует совершения на досудебном этапе определенных действий.

И в том и в другом случае уже необходимо готовить документы для подачи в суд, если вы действительно хотите получить то, что требовали у застройщика в претензии. Можно ли не писать претензию, а сразу подавать иск в суд Можно, но не во всех случаях, поскольку основания, например, для расторжения договора долевого участия по требованию участника долевого строительства могут предусматривать процедуру обязательного направления застройщику соответствующего требования до обращения с иском в суд. Кроме этого, направление претензии до обращения в суд может повлиять на размер компенсации, взыскиваемой судом, а также на взыскание штрафа по законодательству о защите прав потребителей. Можно попасть на судью, который откажет во взыскании штрафа, если до обращения в суд застройщику не была направлена претензия, хотя с точки зрения закона это неправильно. По этим причинам мы обычно готовим и направляем застройщику претензию с правовым обоснованием заявленного требования, обеспечивая себя для судебного разбирательства соответствующими доказательствами ее направления.

Образец претензии застройщику о нарушении сроков сдачи дома и выплате неустойки (указать наименование, ОГРН застройщика) От (указать свои Ф.И.О.) Адрес: (указать адрес для направления ответа) Тел.: (указать номер телефона для связи) ПРЕТЕНЗИЯ на нарушение срока передачи квартиры и выплате неустойки. Между мной и (указать наименование застройщика). Был заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома. В соответствии с условиями заключенного договора застройщик обязуется передать участнику долевого строительства квартиру в срок не позднее. По акту приема-передачи.

На сегодняшний день квартира мне не передана, строительство дома не завершено, застройщиком разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не получено. В соответствие с п.2 ст.6 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в связи с нарушением срока передачи мне квартиры требую уплатить неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора в двойном размере за каждый день просрочки, что на сегодняшний день составляет руб. В случае, если неустойка не будет выплачена мне добровольно, я буду вынужден обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав и взыскания неустойки, а также денежной компенсации причиненного мне морального вреда, судебных расходов и штрафа в соответствие с п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей». Кроме этого, в случае, если квартира не будет мне передана в срок не позднее. Я буду вынужден в соответствие с п.1 ст.9 ФЗ об участии в долевом строительстве в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного между нами договора и потребовать возврата уплаченной по нему денежной суммы в размере руб., а также возмещения мне убытков в виде разницы между ценой договора и рыночной стоимостью аналогичной квартиры, определенной путем проведения оценочной экспертизы.

Дата подпись Образец претензии застройщику об устранении недостатков по гарантии (указать наименование, ОГРН застройщика) От (указать свои Ф.И.О.) Адрес: (указать адрес для направления ответа) Тел.: (указать номер телефона для связи) ПРЕТЕНЗИЯ об устранении недостатков по гарантии. Между мной и (указать наименование застройщика). Был заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Гарантийный срок на объект составляет 5 лет с момента передачи мне квартиры.

Квартира была мне передана по акту приема-передачи.20 г. В период гарантийного срока мной были обнаружены следующие строительные недостатки: (подробно укажите в чем заключаются недостатки, места их локализации), например: полотенцесушитель в ванной комнате и радиаторы отопления во всех жилых комнатах квартиры не соответствуют по качеству согласованным нами в договоре участия в долевом строительстве, на стене в большой комнате площадью 18.3 кв.м. Обнаружено растрескивание штукатурки. В соответствие с п.2 ст.7 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в связи с обнаружением в переданной мне квартире недостатков я требую безвозмездно устранить их в разумный срок. Полагаю, что для указанных недостатков разумный срок их устранения составит не более 10 рабочих дней. В случае, если указанные недостатки не будут устранены вами в разумный срок, я буду вынужден обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав и возмещения своих расходов на устранение недостатков, а также денежной компенсации причиненного мне морального вреда, судебных расходов и штрафа в соответствие с п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей». Дата подпись Образец претензии застройщику о возврате денег за квартиру (указать наименование, ОГРН застройщика) От (указать свои Ф.И.О.) Адрес: (указать адрес для направления ответа) Тел.: (указать номер телефона для связи) ПРЕТЕНЗИЯ о возврате денежных средств.

Между мной и (указать наименование застройщика). Был заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Квартира по договору должна была быть мне передана в срок не позднее.20 г.